PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN EL PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT PEL CONTRACTE DE SERVEIS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA NOVA WEB CORPORATIVA I INTRANET DE LA FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA (EXPEDIENT NÚMERO 2026-10) DISPOSICIONS GENERALS: 1.- Dades de l’ens contractant Òrgan de contractació: La Directora General de la Fundació Parc Científic de Barcelona. Responsable del contracte: Cap de Comunicació de la Fundació Parc Científic de Barcelona Perfil del contractant: https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/5758232?categoria=0 2.- Tipus de contracte Serveis 3.- Objecte del contracte Descripció: Serveis de conceptualització, disseny, desenvolupament, implementació i posada en funcionament de: • El nou web corporatiu de la Fundació Parc Científic de Barcelona, en endavant, “el PCB‑UB”. • La nova intranet corporativa “Espai Comunitat”. La prestació haurà de garantir el compliment normatiu vigent en matèria d’accessibilitat digital, seguretat i protecció de dades, així com assegurar l’alineació del resultat amb la identitat institucional i els objectius estratègics del PCB‑UB. Així mateix, el contracte inclou un període d’estabilització post-llançament de 6 mesos, amb naturalesa de garantia tècnica i d’acompanyament inicial. Número d’expedient: 2026-10 CPV: 72420000-0 – Serveis de desenvolupament d’Internet; 72212000-4 – Serveis de programació d’aplicacions de programari; 72000000-5 – Serveis TI: consultoria, desenvolupament i suport Lots: No. Justificació de la no divisió en lots: D’acord amb el que es determina a l’article 99.3 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic (LCSP), donada la naturalesa dels treballs objecte del contracte i per raons d’eficiència i economia no es considera oportú dividir el contracte en lots. Necessitat del contracte: La necessitat del contracte es fonamenta en la manca de mitjans personals i tècnics especialitzats propis per dur a terme el desenvolupament, implantació i estabilització d’una web corporativa i una intranet amb requisits tecnològics, de seguretat i de manteniment avançats, resultant més eficient i adequat recórrer a la contractació externa. 4.- Dades econòmiques 4.1 Determinació del preu: preus unitaris. Concretament, s’ha tingut en compte el preu del mercat actual en relació a les tasques de: (i) conceptualització, disseny, desenvolupament, 1 implementació i posada en funcionament d’una web corporativa i una intranet i (ii) seguiment post-llançament. 4.2 Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 45.000,00 euros. 4.3 Pressupost Base de la licitació (IVA inclòs): 54.450,00 euros, amb el següent desglossament: Import en euros (IVA IVA en euros (21%) TOTAL exclòs) Desenvolupament 40.000,00 euros 8.400,00 euros 48.400,00 euros de la nova Pàgina web Manteniment 5.000,00 euros 1.050,00 euros 6.050,00 euros TOTAL 45.000,00 euros 9.450,00 euros 54.450,00 euros El pressupost base de licitació té caràcter de màxim i exclou qualsevol oferta que el superi, entenent-se incloses en el preu totes les despeses necessàries per a la correcta execució del contracte. 4.4 Import anual de la licitació (IVA exclòs): CÀLCUL PRESSUPOST Concepte Any 1 Any 2 TOTAL Pressupost 40.000,00.- € 5.000,00.- € 45.000,00.- € IVA (21%) 8.400,00.- € 1.050,00.- € 9.450,00.- € TOTAL 48.400,00.- € 6.050,00.- € 54.450,00.- € Import pròrrogues previstes: N/A Import màxim de les modificacions previstes (art. 204 LCSP): N/A Desglossament per Lots (si escau): N/A 4.5 Existència de crèdit: la despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva amb càrrec a la partida “Altres Serveis”. 5.- Vigència del contracte 5.1 Durada: La durada inicial del contracte serà de TRETZE (13) mesos a partir de la data d’inici efectiu del servei. Dit termini general es dividirà en dues fases: • 7 mesos pels serveis de conceptualització, disseny, desenvolupament, implementació i posada en funcionament del nou web corporatiu i la nova intranet corporativa. • 6 mesos pel servei d’estabilització post-llançament. El còmput de la durada s’iniciarà a partir de la data d’inici efectiu del servei fixada en el document de formalització del contracte. 2 5.2 Pròrrogues: NO procedeix 6- Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació La forma de tramitació de l’expedient és ordinària i el procediment d’adjudicació del contracte és l’obert simplificat abreujat, d’acord amb l’article 159.6 de la LCSP. 7.- Aptitud per contractar Estan facultades per participar en aquesta licitació i subscriure, si escau, el contracte corresponent les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin incurses en alguna de les prohibicions de contractar establertes a l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de les prestacions objecte del contracte: NO Tal i com determina l’apartat 4.a) de l’article 159 LCSP per tal de poder simplificar el procediment obert, tots els licitadors que es presentin a la licitació hauran d’estar inscrits (o han d’haver presentat la sol·licitud d’inscripció) en el Registre electrònic d’empreses licitadores (en endavant RELI) o bé al Registre Oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic (en endavant ROLECE) o bé a un registre equivalent. 8.- Solvència econòmica i tècnica de les empreses licitadores Tot i que, amb caràcter general, la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica o professional constitueixen instruments adequats per garantir la capacitat dels operadors econòmics, en el present no s’exigeix en aplicació del règim específic del procediment obert simplificat abreujat previst a l’article 159.6 de la LCSP DADES RELATIVES A LA LICITACIÓ, L’ADJUDICACIÓ, LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE: 9.- Termini de presentació de les ofertes − 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació al Perfil del contractant allotjat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. 10.- Presentació de documentació i de les ofertes Aquesta licitació serà electrònica i es tramitarà mitjançant l’eina Sobre Digital 2.0. o l’eina de presentació telemàtica d’ofertes integrades amb la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. En aquesta guia es fa referència a les eines de presentació electrònica d'ofertes “eLicita” (Sobre digital i Oferta telemàtica) Podeu obtenir informació sobre aquestes eines en l’enllaç següent: https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari En aquesta licitació es presentarà un únic sobre amb el següent contingut: A. Declaració responsable. Les empreses licitadores han de presentar una declaració responsable segons model ANNEX I, que també trobaran a l’ eina de presentació electrònica d'ofertes (eLicita), mitjançant la qual declaren: 3 - Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, així com que la persona signatària de la declaració responsable té la deguda representació per presentar la proposició i la declaració. - Que no està incursa en prohibició de contractar. - Que disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessàries per exercir l’activitat. - Que compleix amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. - Si s’escau, que compleix amb els requisits de solvència econòmica i tècnica o professional que exigeix el plec. Així mateix, s’ha d’incloure el nom, cognom i NIF de la persona o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les adreces de correu electrònic i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre- les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a disposició. En el cas d’empreses que concorrin a la licitació amb el compromís d’agrupar-se en unió temporal d’empreses si resulten adjudicatàries del contracte, cadascuna ha de presentar la declaració responsable. A més de les declaracions responsables, han d’aportar un document on consti el compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicatàries del contracte. En el cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, ha d’indicar aquesta circumstància en la declaració responsable i s’ha de pronunciar sobre l’existència del compromís de disposar d’aquests mitjans. - Les empreses estrangeres han d’indicar en la declaració responsable la submissió als jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del contracte, amb renúncia expressa al seu fur propi. Les empreses inscrites en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) de la Generalitat de Catalunya o en el Registre oficial de licitadors i empreses classificades de l’Estat (ROLECE), només estan obligades a indicar la informació que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes empreses han d’indicar en dita declaració responsable la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents B. Oferta - Proposta econòmica segons el model ANNEX II, que també trobaran a l’ eina de presentació electrònica d'ofertes (eLicita). C. Declaració responsable d’acompliment dels plecs. Les empreses licitadores han de presentar la declaració responsable segons model ANNEX V, que també trobaran a l’ eina de presentació electrònica d'ofertes (eLicita) 11.- Obertura del sobre únic D’acord amb el previst a l’article 159.6.d) de la LCSP, l’obertura del Sobre únic no es celebrarà en acte públic i es durà a terme a través de l’eina electrònica de presentació telemàtica d’ofertes per tal de garantir que no es realitzi fins que hagi finalitzat el termini de presentació d’ofertes. La valoració de les ofertes s’efectuarà de la següent manera: Automàticament per mitjans electrònics 12.- Criteris d’adjudicació Les ofertes presentades en la present licitació es valoraran mitjançant els criteris d’adjudicació següents: 4 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AVALUABLES MITJANÇANT FÒRMULES O CRITERIS AUTOMÀTICS. Fins a un màxim de 100 punts. Valoració de l’oferta econòmica......................................................................fins a 45 punts. La valoració econòmica es realitzarà amb la presentació de dues ofertes. Una primera pel que respecte al servei de disseny, desenvolupament, implementació i posada en funció de la nova web corporativa del PCB-UB i intranet corporativa, i un segona que serà d’aplicació al servei d’estabilització post-llançament per un termini de 6 mesos. Per a la presentació de l’oferta s’ha de tenir en compte l’estimació dels següents imports màxims que no es poden superar: Import màxim pel servei de disseny, 40.000,00 euros desenvolupament, implementació i posada en funció de la pàgina web i la intranet corporativa. Servei d’estabilització post-llançament per 5.000,00 euros un termini de 6 mesos. • Valoració servei disseny web i intranet......................................................................fins 40 punts. La forma de valoració és la següent: P𝑣𝑣 = [1 – (𝑂𝑂𝑂𝑂 – 𝑂𝑂𝑂𝑂)/ 𝐼𝐼𝐼𝐼) × (1/2)] × 40 Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 40 = Punts criteri econòmic Om = Oferta Millor Ov = Oferta a valorar IL = Import per serveis de licitació. 2= Valor de ponderació • Valoració servei estabilització post-llançament......................................................fins 5 punts. La forma de valoració és la següent: P𝑣𝑣 = [1 – (𝑂𝑂𝑂𝑂 – 𝑂𝑂𝑂𝑂)/ 𝐼𝐼𝐼𝐼) × (1/2)] × 5 Pv = Puntuació de l’oferta a Valorar 5 = Punts criteri econòmic Om = Oferta Millor Ov = Oferta a valorar IL = Import per serveis de licitació. 2= Valor de ponderació Experiència prèvia del licitador......................................................................fins a 30 punts. 5 Es valorarà l’experiència de la companyia en l’execució de treballs similars a l’objecte del contracte. En aquest sentit, s’entendrà per treballs similars als de l’objecte del contracte tota actuació a una entitat pública o privada que tingués com objecte el desenvolupament de pàgina web amb intranet mitjançant plataforma WordPress i amb una volumetria d’entrades igual o superior a les 8.000 anuals. Als efectes del present criteri només es valoraran els treballs executats en els darrers TRES (3) anys i efectivament finalitzats. S’atorgarà un total de CINC (5) punts per cada treball previ amb objecte similar, fins a un màxim de TRENTA (30) punts. Per acreditar els treballs realitzats serà suficient en que es presenti una declaració responsable signada en la que es llisti cada treball executat informant: • Identificació del client (públic o privat), • Descripció succinta del treball realitzat, • Indicació expressa que incloïa espai d’intranet, • Dates d’inici i finalització del servei. Reducció terminis desenvolupament web...................................................fins a 25 punts. Es valorarà la reducció del termini total d’execució ofert pel licitador respecte del termini màxim previst en el contracte, establert al Plec de Prescripcions Tècniques (PPT). A efectes exclusius d’aquest criteri: • El termini es comptarà en dies laborables. • La puntuació es calcularà únicament sobre la reducció del termini total, amb independència del repartiment intern per subfases. Sense perjudici que la puntuació es determini sobre el termini total, els licitadors hauran d’indicar obligatòriament en la seva proposta tècnica el nombre de dies laborables previstos per a cadascuna de les subfases definides al PPT. Aquesta reducció de termini es tindrà en compte a l’hora d’aplicar l’Acord de Nivell de Servei (ANS) establert a l’apartat H) de l’annex II del plec de prescripcions tècniques i les penalitzacions que se’n puguin deduir en cas d’incompliment, establertes en l’annex IV d’aquest plec. La puntuació s’assignarà aplicant la fórmula següent: P=Pm*(Dr/Dm) on: • P = puntuació obtinguda pel licitador • Pm = puntuació màxima del criteri (25 punts) • Dr = nombre de dies laborables de reducció ofert pel licitador respecte del termini màxim previst • Dm = nombre de dies laborables de reducció de la millor oferta presentada Tots els criteris d’adjudicació es consideren directament vinculats a l’objecte del contracte i orientats a garantir la millor relació qualitat-preu. 6 La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormalment baixos es durà a terme d’acord amb el procediment establert a l’article 149 de la LCSP. A tals efectes, l’òrgan de contractació considerarà que es tracta d’una oferta anormalment baixa si, previ anàlisi corresponent, identifica que concorren els paràmetres objectius següents: 1. Per a efectuar el càlcul de la baixa temerària es calcularà la mitjana dels preus ofertats i se n’extraurà el percentatge mig de rebaixa ofertat, sent aquest el percentatge de referència per determinar la temeritat o desproporcionalitat de les ofertes. 2. Es considerarà, en principi, que la proposició no pot ser acomplerta per temerària o desproporcionada quan l’oferta econòmica es trobi en algun dels següents supòsits: a) Quan, concorrent un sol licitador, el % de rebaixa calculat de conformitat a l’apartat 1 anterior, sigui igual o superior a un 25 %. b) Quan concorrin dos licitadors, quan el % de rebaixa calculat de conformitat a l’apartat 1 anterior, sigui igual o superior al 10% del % rebaixa calculat de conformitat a l’apartat 1 anterior ofertat per l'altre licitador. c) Quan concorrin tres licitadors, el % de rebaixa calculat de conformitat a l’apartat 1 anterior sigui igual o superior al 10% de la mitjana dels % de rebaixa calculats de conformitat a l’apartat 1 anterior de les ofertes presentades. Això no obstant, s'exclourà per al còmput de dita mitjana l'oferta amb el % de rebaixa més baix quan sigui inferior en menys d’un 10 % a aquesta mitjana. En qualsevol cas, es considerarà desproporcionada la baixa superior al 15 % calculada en aquests termes. d) Quan concorrin quatre o més licitadors, el % de rebaixa calculat de conformitat a l’apartat 1 anterior sigui igual o superior al 10% de la mitjana dels % de rebaixa calculats de conformitat a l’apartat 1 anterior de les ofertes presentades. Això no obstant, s'exclouran per al còmput de dita mitjana les ofertes amb el % de rebaixa més baix quan siguin inferiors en menys d’un 10 % a aquesta mitjana i es procedirà al càlcul d'una nova mitjana només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit indicat. En tot cas, si el nombre de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitjana es calcularà sobre les tres ofertes amb major % de rebaixa sempre calculada en els termes indicats a l’apartat 1. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores, tindrà preferència en l’adjudicació del contracte: 1.º. Menor percentatge de contractes temporals i/o mercantils en la plantilla de cadascuna de les licitadores. 2.º. El sorteig, en cas que l'aplicació de l'anterior criteri no hagués donat lloc a desempat. Les empreses licitadores han d’aportar la documentació acreditativa dels criteris de desempat en el moment en què es produeixi l’empat. 13.- Determinació de la millor oferta. Adjudicació i formalització L’adjudicació del contracte es farà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació basats en el principi de millor relació qualitat-preu, en què s’haurà d’avaluar segons criteris econòmics i qualitatius. L’òrgan de contractació acordarà l’adjudicació del contracte a l’empresa que hagi formulat l’oferta amb una millor relació qualitat-preu, dins del termini de 5 dies hàbils següents a la recepció de l’informe proposta. La licitació només es podrà declarar deserta quan no hi hagi cap oferta o proposició admissible, d’acord amb els criteris dels plecs. Aquesta declaració s’ha de publicar en el perfil del contractant. La resolució d’adjudicació, que ha de ser motivada, s’ha de notificar a les empreses licitadores mitjançant notificació electrònica a través de l’E-NOTUM, d’acord amb el que disposa la disposició addicional quinzena de la LCSP. També es publicarà en el perfil del contractant. 7 El contracte es formalitzarà en un document privat que s’ajusti a les condicions de la licitació, en el termini de 5 dies hàbils següents a la notificació de l’adjudicació. La formalització del contracte es publicarà en un termini no superior a 15 dies naturals en el perfil del contractant i es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat de Catalunya, per a la seva inscripció. En el supòsit que l’empresa adjudicatària sigui una Unió Temporal d’Empreses (UTE), aquesta haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del contracte. DISPOSICIONS RELATIVES ALS DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS: 14.- Drets i obligacions de les empreses licitadores i adjudicatàries Normativa laboral L’empresa adjudicatària haurà de complir amb les condicions salarials dels treballadors, d’acord amb el conveni col·lectiu sectorial que sigui d’aplicació i amb totes les mencions requerides per la LCSP i les seves normes de desenvolupament. Protecció de dades - L’empresa contractista, en relació amb les dades personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte, s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, a la normativa de desenvolupament i al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. - La documentació i la informació que es desprengui o a la qual es tingui accés amb ocasió de l’execució de les prestacions objecte d’aquest contracte i que correspon a l’Administració contractant responsable del tractament de dades personals, té caràcter confidencial i no podrà ésser objecte de reproducció total o parcial per cap mitjà o suport. Per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica,. Clàusula ètica 1. Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments contractuals. La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 2.1. Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les prestacions a licitar. 8 c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant l’execució dels contractes. d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de contractació. f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 2.2 Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la Unió Europea. 2.3 Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions especials d’execució del contracte. 2.4. Les conseqüències o penalitats de l’incompliment d’aquesta clàusula seran les següents: − En cas d’incompliment dels apartats a), b), c), f) i g) de l’apartat 2.1 s’estableix una penalitat mínima de 0,60 euros per cada 1000 euros del preu del contracte, IVA exclòs, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la gravetat dels fets. La gravetat dels fets vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. En tot cas, la quantia de cada una de les penalitats no podrà excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni el seu total podrà superar en cap cas el 50% del preu del contracte. − En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de competència. − En el cas d’incompliment del que preveu la lletra e) de l’apartat 2.1 l’òrgan de contractació ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin establir. − − En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’òrgan de contractació els posarà en coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin competents per raó de la matèria. En matèria d’obligacions lingüístiques 1. L’empresa contractista ha d’emprar el català en les relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució de l’objecte d’aquest contracte. Així mateix, l’empresa contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les 9 publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte. 2. En particular, l’empresa contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. 3. Així mateix, quan l’execució del contracte comporta que hi hagi personal amb tasques d’atenció al públic, l’empresa contractista ha d’assumir l’obligació que aquest personal tingui suficient coneixement de la llengua catalana per a dur a terme tasques d’atenció, d’informació i de comunicació en aquesta llengua. 4. En tot cas, l’empresa contractista i, si s’escau, les empreses subcontractistes queden subjectes en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ 15.- Condicions especials d’execució S’estableixen les següents condicions especials d’execució. ● El manteniment i/o millora de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el període contractual. ● L'adjudicatària ha de mantenir i/o millorar, durant tota l'execució del servei, les condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l'execució del contracte, fixades en el moment de presentar l'oferta, segons el conveni que en el seu cas sigui d'aplicació. ● El compliment de l'adscripció a l'execució del contracte dels mitjans materials i personals prevists al plec tècnic i la incorporació i el manteniment al servei de tots els medis auxiliars i maquinària que siguin necessaris per a la correcta execució del mateix. ● El termini de resposta als avisos d'incidències establerts als plecs. ● L’acompliment del termini d’execució total i parcials, si n’hi ha, del contracte. 16.- Règim de penalitzacions, incompliments i Acords de Nivell de Servei (ANS) L’empresa contractista resta obligada a complir el termini total d’execució del contracte i, si escau, els terminis parcials o fites intermèdies fixats al Plec de Prescripcions Tècniques i al programa de treball aprovat. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Entitat podrà optar, atenent les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la imposició de penalitats, de conformitat amb els articles 192, 193 i 194 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic. La mateixa facultat ostenta l’Entitat en els supòsits de compliment defectuós o parcial de la prestació objecte del contracte, d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa contractista en la seva oferta, d’incompliment de les condicions especials d’execució o de les característiques de l’oferta vinculades als criteris d’adjudicació. Quan el retard es produeixi per causes no imputables a l’empresa contractista i aquesta ofereixi complir les seves obligacions mitjançant una ampliació del termini inicial, es concedirà un termini, com a mínim, igual al temps perdut, llevat que el contractista sol·liciti un termini inferior. En tot cas, la demora imputable a l’empresa contractista no requerirà intimació prèvia per part de l’Entitat. Les penalitats que, si escau, s’imposin hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment, no podran superar individualment el deu per cent (10%) del preu del contracte, IVA exclòs, ni acumular-se per sobre del cinquanta per cent (50%) del mateix, d’acord amb el que disposa l’article 10 192 de la LCSP, sense perjudici de la facultat de resolució contractual quan concorrin els supòsits legalment previstos. Sense perjudici de l’anterior, l’execució del contracte resta expressament subjecta als Acords de Nivell de Servei (ANS) que s’adjunten com a annex IV al present plec. L’incompliment dels ANS donarà lloc a l’aplicació de les penalitzacions específiques que s’hi preveuen, les quals tenen la consideració de penalitats contractuals, de caràcter objectiu i automàtic, i s’aplicaran d’acord amb els llindars, fórmules i límits establerts. Les penalitzacions derivades dels ANS es calcularan sobre l’import de facturació del període o sobre l’import assignat al projecte corresponent i s’aplicaran mitjançant la deducció de les quantitats corresponents en la factura següent o, si escau, sobre la garantia constituïda, sense que en cap cas el conjunt de penalitzacions per aquest concepte pugui superar el deu per cent (10%) de l’import total del contracte, sens perjudici de les facultats de resolució contractual. L’empresa contractista haurà de rescabalar l’Entitat pels danys i indemnitzar-la pels perjudicis derivats de dol o negligència en el compliment de les obligacions contractuals, així com pels danys i perjudicis ocasionats a terceres persones durant l’execució del contracte. En els supòsits d’incompliment, compliment defectuós o demora en què no estigui prevista una penalitat o aquesta no cobreixi íntegrament els danys causats, l’Entitat podrà exigir la corresponent indemnització per danys i perjudicis. En cas d’incompliment de les obligacions relatives a la subcontractació o al pagament a subcontractistes o subministradors, es podran imposar les penalitats previstes a la LCSP, responent d’aquestes la garantia definitiva. Quan existeixi resolució judicial o arbitral ferma que acrediti l’impagament injustificat en termini, s’imposarà en tot cas la penalitat corresponent, reiterable mentre persisteixi l’incompliment, fins al límit conjunt màxim legalment establert. La imposició de penalitats es tramitarà amb audiència prèvia a l’empresa contractista i resolució motivada de l’òrgan de contractació. En cap cas les penalitats tindran finalitat recaptatòria ni substitueixen o minoren la indemnització per danys i perjudicis que pugui correspondre 17.- Modificació del contracte NO. Sens perjudici de la possibilitat de recórrer a les modificacions contractuals no previstes en els plecs conforme el règim establert a l’article 205 de la LCSP, en el present contracte no es preveuen altres modificacions. 18.- Abonaments El pagament del contracte es realitzarà mitjançant abonaments diferenciats corresponents, d’una banda, al desenvolupament de la pàgina web i de la intranet corporativa, i, de l’altra, al servei post‑llançament, d’acord amb el que s’estableix en el present plec i al Plec de Prescripcions Tècniques. Pel que fa al desenvolupament de la pàgina web, els pagaments s’efectuaran per fases, un cop aquestes hagin estat efectivament executades, lliurades i validades per l’Entitat, d’acord amb el calendari, els lliurables i els percentatges econòmics associats a cada fase previstos al PPT. Només es podrà facturar l’import corresponent a una fase quan l’Entitat hagi manifestat expressament la conformitat amb els treballs i lliurables associats a la mateixa. Els percentatges de facturació de cada fase seran els establerts al PPT, sense que en cap cas es puguin avançar imports corresponents a fases no executades o no validades. Pel que fa al servei post‑llançament, el seu abonament es realitzarà mitjançant facturació mensual, durant el termini de sis (6) mesos previst, prèvia prestació efectiva del servei i conformitat del responsable tècnic designat per l’Entitat. 11 En tots els casos, el pagament s’efectuarà dins el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de recepció de la factura correctament emesa i conformada, mitjançant transferència bancària al compte designat per l’empresa contractista. La factura haurà d’especificar de manera diferenciada els conceptes facturats, indicant clarament: si l’import correspon a una fase concreta del desenvolupament, amb indicació de la fase i percentatge aplicable, o bé si correspon al servei post‑llançament, indicant el període mensual facturat. Les factures, tant electròniques com no electròniques, hauran d’incloure obligatòriament les següents dades: Raó social: FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA NIF: G61482832 Adreça fiscal: c/ Baldiri Reixac, 4, Barcelona Codis DIR3: Oficina Comptable: A09019071 – Fundació Privada Parc Científic de Barcelona Òrgan gestor: A09019071 – Fundació Privada Parc Científic de Barcelona Unitat de tràmit: A09019071 – Fundació Privada Parc Científic de Barcelona Número d’expedient i número de contracte i/o comanda, així com el període facturat, que s’hauran d’indicar a la línia de factura corresponent al camp ReceiverContractReference (facturae 3.2 o 3.2.1). Les factures electròniques s’hauran de lliurar mitjançant la bústia e.FACT de la Generalitat de Catalunya, accessible a l’adreça següent: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=7 Les factures no electròniques s’hauran d’enviar en format PDF a l’adreça de correu electrònic: factura-pcb@pcb.ub.cat No s’abonarà cap import corresponent a treballs no executats, incomplets o no conformats, ni tampoc aquells afectats per penalitzacions d’acord amb el que disposa el present plec i l’annex d’Acords de Nivell de Servei (ANS), els imports dels quals podran ser deduïts directament de les factures corresponents. DISPOSICIONS RELATIVES A LA CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ I RÈGIM DE RECURSOS I RÈGIM JURÍDIC 19.- Cessió del contracte NO es preveu la possibilitat de cedir el contracte. 20.- Subcontractació SÍ. − No podran ser objecte de subcontractació les següents tasques crítiques, havent de ser directament executades per l’empresa contractista principal (article 215.2.d) i e) LCSP): a) La direcció i coordinació tècnica global del projecte, incloent‑hi la planificació, el seguiment del calendari, la gestió de fites, la coordinació dels equips i la interlocució única amb el Parc Científic de Barcelona. b) La definició de l’arquitectura funcional i tècnica de la pàgina web i de la intranet corporativa, incloent‑hi l’arquitectura de la informació, l’estructura del CMS, la definició de rols i permisos d’usuari i les decisions estructurals que afectin l’escalabilitat i mantenibilitat de la solució. 12 c) El disseny, la implementació i la validació de les mesures de seguretat i de protecció de dades, incloent‑hi els aspectes relatius al compliment del RGPD, la gestió d’accessos, el tractament de vulnerabilitats i la resolució d’incidències de seguretat. d) El desenvolupament del nucli funcional essencial de la pàgina web i de la intranet, incloent‑hi les funcionalitats clau, el core de WordPress i les integracions amb sistemes interns del Parc Científic de Barcelona. e) La gestió, tractament o migració de continguts que impliquin l’accés a dades personals o informació interna o sensible, així com l’accés a entorns amb dades reals durant les fases de desenvolupament, proves i validació. Les empreses contractistes adjudicatàries han de complir amb l’obligació de pagament a les empreses subcontractistes, tal i com estableix l’article 217.1 de la LCSP, essent aquestes obligacions condicions especials d’execució, l’incompliment de les quals permetrà la imposició de penalitats. La limitació de la subcontractació no suposa una restricció efectiva de la competència. 21.- Confidencialitat Els documents i les dades presentats per les empreses licitadores es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual i la seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Si escau, les empreses licitadores han de presentar una declaració de confidencialitat que ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del caràcter confidencial. Sens perjudici de la declaració de confidencialitat de les empreses licitadores, davant d’una sol·licitud d’informació correspon a l’òrgan de contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis de publicitat i de transparència que regeixen l’actuació administrativa, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència de les empreses licitadores. L’adjudicatari i els seus col·laboradors estaran obligats a respectar el caràcter confidencial de tota aquella informació a la que tingui accés per a l’execució del contracte que així s’indiqui en el mateix o que així li indiqui l’entitat, o que per la seva pròpia naturalesa hagi de ser tractada com tal. Aquest deure de confidencialitat es mantindrà durant un termini mínim de 5 anys, a excepció de que en el contracte s’estableixi un termini superior. Així mateix, la licitadora haurà d’assenyalar expressament aquella documentació i/o informació que consideri confidencial de la seva oferta. El contractista adjudicatari i el personal encarregat de la realització de les tasques estaran obligats a guardar silenci respecte de les dades, informacions, documents i assumptes o antecedents als quals tinguin accés i que, no sent públics o notoris, estiguin relacionats amb l’objecte del contracte. S’establirà el compromís per les empreses i pel personal encarregat a tractar de forma confidencial i reservada tant la informació rebuda com la derivada de l’execució del contracte, no podent ser objecte de difusió, publicació o utilització per a fins diferents dels establerts en aquest plec. Aquesta obligació continuarà vigent una vegada que el contracte hagi finalitzat o hagi estat resolt. Amb la finalitat de reforçar la confidencialitat d’aquesta informació, l’empresa adjudicatària subscriurà en l’acte de formalització del contracte, el corresponent Acord de Confidencialitat que s’incorporarà com a annex de l’esmentat contracte. 22.- Drets de propietat industrial i intel·lectual NO. En el marc de l’execució d’aquest contracte, no s’exigeix la transferència de drets de propietat industrial o intel·lectual. 13 Sense perjudici de la titularitat, l’Entitat disposarà d’un dret d’ús ilimitat, gratuït i indefinit sobre els desenvolupaments. 23.- Règim de recursos i jurisdicció competent Règim de recursos En el marc d’aquest procediment, l’adjudicació serà recurrible mitjançant la interposició de recurs d'alçada davant el superior jeràrquic de l’òrgan de contractació corresponent, d'acord amb els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, així com amb la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la resolució del qual posarà fi a la via administrativa. Contra aquesta última, podrà interposar-se, si s’escau, recurs extraordinari de revisió (art. 125 Llei 39/2015, d’1 d’octubre) o, directament, recurs contenciós administratiu, d’acord amb allò disposat per la Llei reguladora de la jurisdicció esmentada i l’article 122.3 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Jurisdicció competent La jurisdicció contenciosa administrativa és la competent per a la resolució de les qüestions litigioses que es plantegin en relació a la preparació, adjudicació i modificacions contractuals (quan la impugnació d’aquestes es basi en l’incompliment dels articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que tal modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació, d’acord amb l’article 27.1.c) de la LCSP). Altrament, respecte a les controvèrsies relacionades amb els efectes i extinció, excepte les modificacions anteriorment citades, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 27 de la LCSP, és competent per a resoldre la jurisdicció civil. 24.- Règim d’invalidesa Aquest contracte està sotmès al règim d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP. 25.- Règim jurídic del contracte El contracte té caràcter privat i es regeix per aquest plec de clàusules administratives i pel plec de prescripcions tècniques, les clàusules dels quals es consideren part integrant del contracte. A més, la preparació i l’adjudicació del mateix es regeix per la normativa en matèria de contractació pública continguda, principalment, en les disposicions següents: a) Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. b) Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública. c) Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic (d’ara endavant, RD 817/2009). d) Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, en tot el que no hagin modificat ni derogat les disposicions esmentades anteriorment (d’ara endavant, RGLCAP). 14 e) Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. f) Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE g) Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. h) Addicionalment, també es regeix per les normes aplicables als contractes del sector públic en l’àmbit de Catalunya i per la seva normativa sectorial que sigui aplicable. Supletòriament, són aplicables al contracte les normes de dret administratiu i, si no, les normes de dret privat. Respecte dels seus efectes i extinció, s’aplica la normativa de dret privat i tot allò previst a l’article 319 de la LCSP. El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que siguin aplicables en l’execució de la cosa pactada no eximeix l’empresa adjudicatària de l'obligació de complir-los. Maria Terrades Palomar Maria Terrades Palomar (24 d’abr. 2026 13:33:56 GMT+2) Sra. Maria Terrades Palomar Directora General Fundació Parc Científic de Barcelona 15 ANNEX I- MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE "El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... ), opta a la contractació relativa a ................................................. i DECLARA RESPONSABLEMENT: - Que la societat està constituïda vàlidament i que de conformitat amb el seu objecte social es pot presentar a la licitació, que reuneix totes i cadascuna de les condicions establertes legalment, i no incorre en cap de les prohibicions per contractar amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP - Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si s’actua per representació).. - Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. - (Si s’escau) Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no han experimentat cap variació. - Que disposa de les autoritzacions i/o habilitacions necessàries per exercir l’activitat, així com de la solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides i la resta de requisits que s’estableixen en aquest plec. - Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de coordinació d’activitats empresarials. - Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment de contractació. - (Si s’escau) Que, tractant-se d’una empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols. - Que, en relació amb la intenció de concórrer en unió temporal d’empreses, declara:  SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: (indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió temporal en cas de resultar adjudicataris)  NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses - Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a: Persona/es DNI* Correu electrònic Mòbil autoritzada/es* professional* professional 16 *Camps obligatoris. Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de comunicar la dita circumstància, per escrit, per tal de fer la modificació corresponent. - Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet la documentació acreditativa per contractar. (signatura electrònica) 17 ANNEX II. MODEL D’OFERTA AMB CRITERIS AVALUABLES AUTOMÀTICAMENT El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ............... i fax núm.. .. .....................), opta a la contractació relativa a ........................................................................ i MANIFESTO:: Que coneix i accepta íntegrament el contingut del Plec de clàusules administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques que regeixen la licitació convocada per la Fundació Parc Científic de Barcelona, i que formula la present oferta amb criteris avaluable automàticament, d’acord amb els apartats següents. OFERTA RELATIVA AL CRITERI D’ADJUDICACIÓ ECONÒMIC. CONCEPTE PREU UNITÀRI IMPORT IMPORT TOTAL OFERTAT (IVA CORRESPONENT A PREU UNITARI exclòs) L’IVA DE L’OFERTA OFERTAT (IVA inclòs) Desenvolupament web i € intranet Servei post-llançament € (6 mesos) TOTAL OFERTA (IVA € exclòs) NOTA IMPORTANT: • Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import superior als preus unitaris màxims en els quals es desglossa el pressupost de licitació. L’import de l’oferta s’haurà indicar sense IVA però caldrà obligatòriament que s’indiqui l’import corresponent a l’IVA de l’oferta. • S’adverteix que els preus ofertats han d’estar arrodonits al segon decimal. • La manca de presentació d’oferta per a qualsevol dels preus unitaris serà causa d’exclusió per oferta parcial o defecte no esmenable. OFERTA RELATIVA A ALTRES CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA I/O MATEMÀTICA TASQUES O TREBALLS REALITZATS D’IGUAL O SIMILAR NATURALESA A LES ACTUACIONS. Declaro sota la meva responsabilitat que l’empresa a la qual represento ha executat els següents treballs similars a l’objecte del contracte, tots ells finalitzats en els darrers tres (3) anys: Núm. Id. Client Públic/Privat Descripció treball Inclusió Data inici i intranet Data fi servei (Si/No) 18 REDUCCIÓ TERMINIS DESENVOLUPAMENT WEB El licitador manifesta que coneix el calendari màxim d’execució establert al PPT, consistent en una durada total de 7 mesos, i ofereix el següent calendari d’execució en dies laborables, indicant la reducció oferta respecte del termini màxim previst en cada fase: Fase Dies laborables Dies Dies de màxims PPT ofertats reducció Fase I – Anàlisi i planificació 17 Mes 2 – Arquitectura i disseny 20 UX/UI Mes 3 – Disseny visual i 22 maquetació Mes 4 – Desenvolupament i 27 integracions Mes 5 – Migració de continguts 24 Mes 6 – Proves i validació 21 Mes 7 – Posada en producció i 17 formació TOTAL 148 Nombre total de dies de reducció oferts: (signatura electrònica) 19 ANNEX III. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL DELS LICITADORS. Denominació de l’activitat de tractament: Gestió d’expedients de contractació pública. Responsable del tractament de les dades personals: Fundació Parc Científic de Barcelona (PCB), amb domicili a Carrer Baldiri Reixac, 4-8, 08028 Barcelona. Delegat de Protecció de Dades: dpd@pcb.ub.cat Finalitat: Gestionar la participació en el procediment de contractació, incloent-hi la recepció, valoració i adjudicació de les ofertes presentades, així com, si escau, la formalització, execució, control i seguiment del contracte. Legitimació per al tractament de dades: El tractament de les dades personals és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic i per al compliment d’obligacions legals aplicables al responsable del tractament, de conformitat amb la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, la normativa de transparència i la resta de normativa administrativa aplicable. Conservació de les dades: Les dades personals es conservaran des del moment de la seva recollida i durant el temps necessari per a la gestió íntegra del procediment de contractació. Posteriorment, es conservaran durant els terminis legalment establerts d’acord amb la normativa d’arxiu, fiscalització i responsabilitats legals aplicables, amb un termini orientatiu general de fins a deu (10) anys. Destinataris de les dades: Les dades es poden comunicar administracions públiques amb competència en la matèria de contractació pública, entitats bancàries i registres públics relacionats amb la contractació. Les dades no es comunicaran a altres categories de destinataris, excepte en els casos previstos per la llei com en cas de complir amb la Llei de transparència. Drets de les persones interessades: Les persones interessades poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i, si escau, portabilitat de les seves dades personals, mitjançant sol·licitud escrita adreçada al responsable del tractament, per mitjans electrònics o postals, acreditant degudament la seva identitat. Així mateix, tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona, o a través de la seva seu electrònica https://apdcat.gencat.cat. 20 ANNEX IV.- ACORDS DE NIVELL DE SERVEI (ANS) Tipus Nom Descripció Fórmula de Periodici Llindar Llindar Final Penalització càlcul tat Inicial (LI) (LF) màxima Terminis Compliment del Mesura el 0,5% del preu Al final del 0 setmanes ≥ 1 setmana Fins al 10% del termini global compliment del del contracte termini de retard de retard preu total del d’implantació termini total per cada global contracte d’execució del setmana projecte respecte natural del calendari completa de màxim establert retard al PPT i oferta imputable al presentada. contractista. Terminis Compliment Mesura el 200 € × n dies Per fase ≤ 2 dies de ≥ 3 dies de Dins del límit dels terminis compliment dels naturals de retard retard global de parcials (fites terminis parcials retard penalitzacions intermèdies) corresponents a acumulat per cada fase del fase, a partir projecte segons del 3r dia de el calendari del demora no PPT i oferta justificada. presentada. Qualitat Lliurament i Mesura el 1.000 € per A la 0 ≥ 1 document Fins a 5.000 € qualitat de la lliurament i cada finalització documents rebutjat documentació l’adequació de la document o del rebutjats final documentació element no projecte final del projecte entregat o als requeriments rebutjat, un funcionals i cop tècnics estableix exhaurides 3 el PPT. iteracions per document. Seguretat Compliment de Mesura la fins a 200 € Diària 0 dies amb ≥ 1 dia amb Dins del límit requisits de resolució de per dia mentre incidència incidència global de seguretat i vulnerabilitats natural mentre persisteixi penalitzacions protecció de crítiques o riscos persisteixi una la dades de seguretat vulnerabilitat incidència detectats durant crítica o risc de el projecte o seguretat no abans de la resolt posada en imputable al producció. contractista. Rendiment Compliment Mesura 300 € per cada Setmanal Compliment Incompliment Fins a 2.000 € dels KPIs de l’assoliment dels plantilla clau del 100% ≥ 1 plantilla rendiment web KPIs de que no dels KPIs rendiment definits assoleixi els al PPT per a les llindars plantilles clau després de la (Core Web Vitals, primera temps de entrega + 100 càrrega, € setmanals rendiment). fins a la correcció. 21 ANNEX V. DECLARACIÓ RESPONSABLE DE COMPLIMENT DELS PLECS El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en nom propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer ........................, núm.........., (persona de contacte......................, adreça de correu electrònic ................, telèfon núm. ...............), MANIFESTA: Que, en relació amb la licitació convocada per la Fundació Parc Científic de Barcelona per a l’adjudicació dels Serveis per al desenvolupament de la nova web corporativa i Intranet de la Fundació Parc Científic de Barcelona de la Universitat de Barcelona (EXP. 2026-10), declara sota la seva responsabilitat: 1. Que coneix i accepta íntegrament el contingut del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) i es compromet a complir-lo en tots els seus termes. 2. Que disposa dels mitjans humans i materials necessaris per a la prestació del servei. 3. Que garanteix el compliment de les tasques incloses en el servei, entre les quals destaquen, l’anàlisi funcional, el disseny UX/UI, el desenvolupament WordPress del web i de la intranet, les integracions, la migració de continguts, les proves, la formació, la posada en producció i el període d’estabilització post‑llançament. 4. Que garanteix el compliment dels Acords de Nivell de Servei (ANS) establerts, incloent el compliment de terminis, qualitat dels lliurables, seguretat, protecció de dades i rendiment web. 5. Que accepta les penalitzacions previstes en cas d’incompliment dels requisits del servei. 6. Que es compromet a mantenir una comunicació fluida amb el PCB, designant un interlocutor únic. 7. Que es compromet a presentar tota la documentació requerida en temps i forma, i a notificar qualsevol canvi substancial relacionat amb el servei. I per a que consti als efectes oportuns, signa la present declaració responsable. (signatura electrònica) 22